Лестница преткновения

Ковровским городским судом рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению ковровчанина к индивидуальному предпринимателю о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств уплаченных по договору, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

(иллюстративное фото)

В обосновании исковых требований истец указал, что 3 июля 2018 года он заключил с индивидуальным предпринимателем договор на выполнение работ по изготовлению и монтажу комбинированной винтовой лестницы, которым определено начало работ с 4.07.2018 года окончание работ 04.08.2018 года.

В установленный договором срок ответчиком лестница не была изготовлена и установлена.

На основании п. 1 ст. 28, п. 6 ст. 13, 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» мужчина просил взыскать с ИП денежные средства, уплаченные по договору в сумме 100 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, расходов по оплате услуг представителя в сумме 8000 рублей.

Представитель ответчика исковые требования не признала, пояснила, что договором подряда были установлены примерные сроки выполнения работ, претензий со стороны потребителя не поступало. Во время выполнения работ истец неоднократно менял конфигурацию лестницы, в связи с чем были нарушены сроки.

Вместе с тем, потребителю в качестве компенсации было предложено изменить материал на материал из нержавеющей стали, то есть более дорогостоящий. 04.09.2018 года лестница была изготовлена и истец имел возможность ее забрать.

Решением Ковровского городского суда исковые требования ковровчанина удовлетворены частично, договор подряда расторгнут, с индивидуального предпринимателя в пользу истца взыскана сумма уплаченных денежных средств по договору подряда в размере 100 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 1000 рублей, штраф в размере 50 500 рублей, судебные расходы в размере 8 000 рублей. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения.

Решение суда не вступило в законную силу..